Уведомление о приостановке работ по договору подряда – Образец уведомления о приостановке работ

Содержание

Образец уведомления о приостановке работ

Существуют различные названия одного и того же документа: заявление о приостановке работ, уведомление о приостановке работ, предупреждение о приостановке работ, извещение о приостановке работ или письмо о приостановке работ. Наиболее правильное наименование указанного документа, это уведомления о приостановке работ, поскольку этим названием оперирует ГК РФ.

Размещенный образец Уведомления о приостановке работ по договору подряда использован адвокатом в своей практической деятельности и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

Уведомления о приостановке выполнения работ рекомендуется направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочно под роспись, с указанием на копии уведомления: даты, должности, подписи и расшифровки подписи лица получившего уведомление.

 

В ОАО «Заказчик строительства»
Адрес: Казахстан, 100004, г. Караганда,
ул. Ленина, д. 248

От ООО «Строительная компания»
Адрес: Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 24, офис 4414

 

Уведомление о приостановке работ

 

«20» мая 2017 г. между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв. м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2017 г. ООО «Строительная компания» уведомляет АО «Заказчик строительства» о том, что приостанавливает выполнение работ по договору по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ, заявленная марка бетона не соответствует действительности, при шлифовке бетон местами разрушается, местами имеются разрушения целостности бетонного основания, имеются перепады уровня поверхности бетонного основания от 1 до 5 мм.

Директор ООО «Строительная компания»                                                             Д.С. Петров

«26» июня 2017 г.

advokat-kozhevnikov.ru

Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда


Работы были выполнены, приняты Заказчиком, акты подписаны, своевременной оплаты работ нет. Скачать. Правила составления данного письма. Повторное требование об оплате всех выполненных работ. Заказчик уже уведомлялся Подрядчиком о том, что Заказчику требуется оплатить работы, но оплату заказчик так и не произвел. Скачать. Правила составления данного письма. Письмо Заказчику от Подрядчика с контррасчетом пеней. Заказчик ранее направил в адрес Подрядчика свою претензию с рассчитанными в ней пенями, Подрядчик с ними не согласен. Скачать. Правила составления данного письма. Письмо о недопустимости (обоснованное) одностороннего удержания Заказчиком пеней и/или штрафов. Заказчик (необоснованно) стремится вычесть пени и штрафы из суммы оплаты по контракту. Требуется написать о неправомерности таких действий. Скачать. Правила составления данного письма.

Образец уведомления о приостановке работ

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.06.2010. (Ф.И.О., должность) (наименование организации)от (Ф.И.О., должность) (наименование организации)УВЕДОМЛЕНИЕНа основании п. договора N от » » г. и всоответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ <*, настоящим уведомляем о том, чтоприостанавливаем работу по договору по причине нарушения своих обязанностей, в частности(наименование заказчика) (указать причину, например:непредоставление материала, оборудования, технической документации илиподлежащей переработке (обработке) вещи), также сообщаем о наличииобстоятельств, в виде , очевидносвидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будетпроизведено в установленный срок. (должность) (Ф.И.О.) (подпись)» » г. М.П. <* В соответствии с п. 1 ст.

Меню

Ф.И.О. заказчика) адрес: , тел.: , факс: , эл. почта: от (наименование или Ф.И.О. подрядчика) адрес: , тел.: , факс: , эл. почта: УВЕДОМЛЕНИЕ о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок Наоснованиип. договораN от» » г.и всоответствиисп. 1 ст.

Приостановка работ по договору подряда

Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Уведомление о приостановлении работы, предусмотренной договором подряда

Инфо

Повторное уведомление Заказчика об окончании Подрядчиком работ. Заказчик ранее уже уведомлялся Подрядчиком о необходимости сдачи/приемки работ, но работы так и не были приняты.

Скачать. Правила составления данного письма. Отказ Подрядчика (мотивированный) от предоставления Заказчику излишней тех. документации. Заказчик необоснованно требует от Подрядчика предоставления им исполнительной документации.
Нужен письменные отказ, с обоснованием причин отказа. Скачать. Правила составления данного письма. Письмо-уведомление о выявленных недостатках, низком качестве результатов, которые не зависят от Подрядчика(ов).
Работы по контракту Подрядчиком выполнены. Акты отправлены Заказчику, в это время Заказчиком выявлены различные недостатки, «низкое кач-во» т.д., причем вины Подрядчика в этом нет. Подрядчик, разумеется, не несет ответственности за эти недостатки, о чем и информирует Заказчика.
Скачать.
В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда

ГражданскогокодексаРоссийской Федерации1настоящим уведомляет о том, (указать подрядчика) чтоприостанавливаетработуподоговорупопричиненарушения своих обязанностей, в частности (наименование заказчика) (указать причину, например: непредоставлениематериала,оборудования,техническойдокументации илиподлежащейпереработке(обработке)вещи), атакжесообщает о наличии обстоятельств в виде , очевидно свидетельствующихотом,чтоисполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. » » г. / / (Ф.И.О.)(подпись) М.П. 1 В соответствии с п. 1 ст.
Оглавление:

  • Образцы (шаблоны) писем
  • Приостановление работ по государственному контракту (подряд)
  • Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е
  • Приостановление работ и расторжение договора подряда
  • Конференция ЮрКлуба
  • Приостановка работ по договору подряда
  • Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ

Образцы (шаблоны) писем Скачать. Алгоритм и рекомендации. по составлению данного письма.
Классическая версия. Загрузить . Письмо. Необходимость принятия-передачи объекта.

Образец письма о приостановке работ по договору подряда

Вам были доставлены: Акт о приёмке выполненных работ № от « » 200_ года (КС-2), 2 экземпляра, на 1 листе каждый; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № _ от « » 200_ года (КС-3), 2 экземпляра, на 1 листе каждый. В соответствии с п. 8.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанных выше документов вы обязаны были их подписать или направить в наш адрес мотивированный отказ.

До настоящего времени в наш адрес не поступал мотивированный отказ, а значит в соответствии с п. 8.3. Договора Работы считаются принятыми в полном объёме « » 200_ года.

В соответствии с п. 2.2. Договора оплата выполненных Работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Работ. Значит, Работы по Договору должны быть оплачены до « » 200_ года.
В соответствии с п. 2.1.

Письмо уведомление о приостановлении работ по договору подряда

Условия о сроках выполнения работ в договорах/контрактах, как правило, выглядят примерно следующим образом: «-начало: с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя, а также предоставления Заказчиком данных в соответствии с п. «XXX», в зависимости от того, что наступит позднее; — окончание: в течение 1 (одного) месяца с момента начала.» Согласен, довольно рискованное (мягко говоря) условие о сроках работ, но из-за количества контрагентов и других, уже внутренних рабочих процессов, договорникам сложно согласовать четкие сроки и проследить наличие исходных данных у заказчика на момент заключения договора. Приостановка работ по договору подряда Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления.
Дата акта о приостановлении должна совпадать с датой фактического приостановления, даже если он подписан в одностороннем порядке.

advokat55.com

Уведомление в адрес заказчика о приостановлении проектно-изыскательских работ

по договору на выполнение
проектно-изыскательских работ — в адрес заказчика

 

 

НА БЛАНКЕ

ОАО «Росжелдорпроект»,

адрес:

филиалу
«Мосжелдорпроект» ОАО
«Росжелдорпроект»,

адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановлении работ по договору

на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ

 

Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО
«Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор №
ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ.

В соответствии с приложениями к договору, на нас возложена
обязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2)
по согласованию инженерных коммуникаций.

Первую часть работ (заключающуюся в ________________) мы
выполнили полностью и в срок. Вторую часть работ
(_____________________) мы выполнить не можем в связи с неисполнением
Вами встречной обязанности, а именно:
______________________________________. Об этом мы неоднократно
извещали Ваш филиал.

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, если
обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в
полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от
исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ,
регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика.

В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ и
просим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно:
_________________________________________. В противном случае мы будем
вынуждены от исполнения договора отказаться.

Генеральный директор

ООО «_______________________»

Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

 

Другие шаблоны

Исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки по договору на проектирование или изыскания

Претензия об оплате задолженности по договору на проектирование или изыскания

xn—-8sbahhac3c3agdo8a1j2b.xn--p1ai

Приостановка работ заказчиком по договору подряда

Исключение составляет лишь случай, когда изменения в техническую документацию, не меняющие характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ, были в одностороннем порядке внесены заказчиком, в результате чего стоимость работ повысилась в пределах 10% от ранее согласованной в сметной документации цены (п. 1 ст. 744 ГК РФ). Во всех остальных случаях повышение стоимости работ должно быть оформлено дополнительной сметой, согласованной сторонами (п. 2 ст. 744 ГК РФ). Ответ подготовил:Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТкандидат юридических наук Широков Сергей Ответ прошел контроль качества 21 апреля 2017 г. Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Статья 719. неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, еслиобусловленное договором исполнение обязательства произведено не вполном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправеприостановить исполнение своего обязательства или отказаться отисполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ,регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика. В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ ипросим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: .

Инфо

В противном случае мы будемвынуждены от исполнения договора отказаться. Генеральный директор ООО « » Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

Письмо Заказчику от Подрядчика с предлагаемым графиком оплаты по контракту.

Приостановка работ заказчиком

Внимание

Вместе с тем указанное обстоятельство имеет значение также и при определении размера оплаты за выполненные работы, цена которых не была предусмотрена сметой. Исходя из того, что по общему правилу смета является твердой (ст.

709

ГК РФ), а работы, которые предусмотрены технической документацией, но не предусмотрены сметой, нельзя считать дополнительными работами, такие работы не могут быть оплачены сверх цены, согласованной сторонами в смете (см., например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.11.2016 № Ф03-5098/16). Таким образом, в рассматриваемом случае работы, выполненные подрядчиком в соответствии с технической документацией и принятые заказчиком, должны быть оплачены подрядчику, но в пределах общей цены, установленной сметной документацией.

Меню

Надлежащее исполнение обязательства ОАО « » в соответствии со статьей 328 ГК РФ обусловлено надлежащим исполнением обязательства ООО « » по оплате выполненных Работ и не подлежит исполнению до тех пор, пока обязательство ООО « » не будет надлежащим образом исполнено. Также уведомляем Вас, что в связи с не оплатой Работ по Договору, ОАО « » в соответствии со ст.


359 ГК РФ, удерживает приобретенное в соответствии с Договором для поставке, монтажа и пуско-наладке на Объекте оборудование согласно приложению. Данное оборудование может быть поставлено при 100 % предоплате.
Если до « » 200_ года данное оборудование не будет оплачено, то оно будет реализовано третьим лицам как не востребованное.

Приостановка работ по договору подряда

Письмо уведомление о приостановлении работ по договору подряда Контракт (договор подряда) заключен, объект не передан Подрядчику вовремя. Новейшая версия. Скачать. Алгоритм и рекомендации. по составлению данного письма.

Классическая версия. Загрузить . Акт приемки-передачи сторонами объекта. До начала работ по контракту необходимо принять/передать объект(ы), где будут выполняться работы, составить акт.
Новейшая версия. Приостановление работ по государственному контракту (подряд) Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 09.11.2009 по делу № А32-11547/2008; Исходя из предоставленной информации, считаем необходимым сообщить нижеследующее: Согласно ст.

Оформление приостановки работ по договору подряда

ГК РФ ко всем разновидностям такого договора, если иное не предусмотрено законом, ни параграф 3 данной главы, посвященный регулированию строительного подряда, не содержат прямых норм, которые предоставляли бы подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по причине неоплаты заказчиком одного из этапов предусмотренных договором работ.Вместе с тем следует помнить, что согласно п. 2 ст. 702 ГК РФ и п. 1 ст. 740 ГК РФ одной из основных обязанностей заказчика по договору подряда является уплата подрядчику обусловленной договором цены за выполняемые последним работы.В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.Согласно п.

Возможность приостановления производства работ по госконтракту

Важно

ГК РФ следует, что право на приостановление работ и на отказ от договора возникает у подрядчика не из любого нарушения своих обязанностей заказчиком, а только из того, которое объективно препятствует выполнению подрядчиком работ по договору (см., например, постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2016 № Ф07-540/16, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.12.2014 № Ф04-13064/14). Поэтому в том случае, если наличие таких препятствий, даже при несоблюдении заказчиком своих обязанностей по оплате, не будет установлено судом, то он может признать приостановление работ или отказ подрядчика от договора неправомерными (см., например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2017 № 13АП-33297/16).

Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда

По смыслу статьи 759 ГК РФ Заказчик обязан обеспечить подрядчика исходными данными (информацией и документацией, необходимой для создания проекта в соответствии с заданием на проектирование). Меню Заказчик (в ходе работ) внес устные пожелания об изменениях в работах.

Необходимо обязательно требуется уведомить об этом заказчика, согласовать с ним необходимость этих работ (получить письменное согласие заказчика на доп. работы). Скачать. Правила составления данного письма. Письмо о согласовании доп. работ. Общий объем работ по контракту превышает указанный в контракте на более чем 10%. Необходимо согласовать виды и ст-ть допработ. Скачать.

Правила составления данного письма. Письменный отказ Подрядчика от бесплатного (сверх сметы) выполнения доп. работ. Приостановка работ по договору подряда От ООО «Строительная компания»Адрес: Россия, 630005, г.

Новосибирск,ул. Советская, д.

Приостановка работ заказчиком по договору подряда

Однако договора субподряда, как вида или подвида договоров, не существует…». Права заказчика при некачественном выполнении работ.

«Расторгнуть договор в одностороннем порядке заказчик вправе только в двух особых случаях…». Можно ли понудить заказчика к приемке выполненных работ или к подписанию акта выполненных работ? Консультация с использованием судебной практики о том, что предъявить иск об обязании можно. Как описать предмет договора подряда так, чтобы впоследствии договор нельзя было признать незаключенным. Два малоизвестных требования к описанию предмета договора подряда из любой области хозяйственной деятельности.

Добрый день! Предусмотренный ст. 711 ГК РФ порядок оплаты работ (после окончательной сдачи результатов) применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное. В данном случае стороны, отступив от диспозитивных положений ст.

711 ГК РФ, согласовали условие, отличное от закрепленного в ней в качестве общего правила, связав срок исполнения обязательства по оплате работ с моментом предоставления подрядчиком банковской гарантии, выдаваемой на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком гарантийных обязательств. Результат работ должен соответствовать условиям договора в течение всего гарантийного срока. Поэтому, заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока (п. 1 ст. 722, п. 3 ст. 724 ГК РФ).
В связи с изложенным суды приходят к выводу о том, что выполнение подрядчиком работ, указанных в технической документации, но отсутствующих в сметной документации, которые к тому же впоследствии приняты заказчиком без возражений, нельзя признать ненадлежащим исполнением обязанностей подрядчиком, поэтому заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы (см., например, постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.05.2016 № Ф04-1444/16, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2016 № 18АП-8452/16). При этом суды подчеркивают, что такие работы не могут быть квалифицированы в качестве дополнительных, ведь исходя из буквального толкования п. 3 ст. 743 ГК РФ дополнительными признаются работы, которые не были предусмотрены технической документацией, а не работы, которые не были предусмотрены сметой.

Приостановление работ заказчиком по договору подряда

Вместе с тем указанное обстоятельство имеет значение также и при определении размера оплаты за выполненные работы, цена которых не была предусмотрена сметой. Исходя из того, что по общему правилу смета является твердой (ст. 709 ГК РФ), а работы, которые предусмотрены технической документацией, но не предусмотрены сметой, нельзя считать дополнительными работами, такие работы не могут быть оплачены сверх цены, согласованной сторонами в смете (смотрите, например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.11.2016 N Ф03-5098/16).Таким образом, в рассматриваемом случае работы, выполненные подрядчиком в соответствии с технической документацией и принятые заказчиком, должны быть оплачены подрядчику, но в пределах общей цены, установленной сметной документацией.

buh-nds.ru

Письмо о приостановке работ Подрядчиком. Правила составления

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЯМ  ›
  
 

ОБРАЗЦЫ и ШАБЛОНЫ  ›
  
 

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ  ›

  
 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  ›
  
 
СТРОЙПОДРЯД: ОБЩЕЕ ИНФО  ›

В ходе работ возникли форс-мажорные обстоятельства. Необходима приостановка работ.

Требуется составить письмо
о приостановке работ
и направить его Заказчику.

Требуется получить от Заказчика ответное письмо с его согласием
на приостановку работ

В этом случае, все необходимые действия
для приостановки работ по контракту
выполнены,
согласие сторон зафиксировано письменно.

Важно.
Своевременность.

Согласовательные письма должны быть сделаны ДО
того, как работы будут приостановлены.

То есть даты на письмах должны предшествовать
дате приостановки работ.

Ниже приведены рекомендации по составлению письма, в скомпонованном виде прописаны все обязательные составные части письма.

Направление

Действия, содержание

Формулировка

Событие

Прописать событие

В ходе выполнения работ возникла необходимость в их приостановке, по различным причинам

Дата события

Прописать дату (обязательно)

Дата когда возникла необходимость приостановить работы

Прогноз, если действия не согласованы

Прописать то, что может произойти, если не согласовать

Возможны ухудшение качества результатов работ, просто невозможность их выполнения и т.п.

Что надо Подрядчику

Прописать необходимые для Подрядчика действия или результаты

Требуется согласовать приостановку работ, новые даты (если это возможно) их возобновления. Уведомить (по меньшей мере) об этом Заказчика

Время реагирования Заказчика

Плюс 3, 5 или 10 дней к дате данного письма

Просим согласовать факт приостановки работ
до «___» _____ ____ г.

Просьбы к Заказчику

Или согласовать или принять во внимание факт приостановки или

Согласовать приостановку, с определением дат возобновления работ или принять во внимание то, что работы на объекте приостановлены.

Обоснование

Прописать обоснование
остановки работ

В ходе работ, по объективным причинам (написать по каким именно) возникла необходимость с их приостановке.

Разумеется, можно объединять, не выделять в тексте письма или вообще не писать в письме некоторые пункты, но желательно, чтобы письмо было составлено на основании всех приведенных выше рекомендаций.

Письмо о приостановке работ.

Шаблон.

   СКАЧАТЬ   

Общее инфо о письмах,
правилах их составления и отправки.

Перейти…

Действия, если письма своевременно не отправлены,
какие письма составлять в данном случае.

Перейти…

Действительно очень часто возникают ситуации, когда работы остановлены уже давно, не ведутся
но
Заказчик об этом официально не проинформирован, это с ним не согласовано
.

Именно в письменном виде,
в устной форме это было,
но оказалось или может оказаться недостаточным.

Во избежание конфликтных ситуаций, для того, чтобы зафиксировать согласование в формате «пост-фактум», необходимо подготовить комплект писем, разъяснительных, где должно быть зафиксировано как согласие (пусть даже устное) Заказчика, так и обоснованность
остановки работ
и т.п.

Такие разъяснения практически невозможно подготовить по шаблонам. Необходима отработка по фактам, обстоятельствам, грамотная их интерпретация.

МЫ ГОТОВЫ

Сделать такие разъяснения, дабы упрочнить позицию Подрядчика в рамках приостановки работ.

Для начала работы необходимо сконтактировать с нами и поставить нам задачу.

РЕЗУЛЬТАТ.
Письмо-разъяснение или комплект (если необходимо) разъяснительных писем.

По нашему опыту, наличие таких писем существенно усиливает позицию Подрядчика, позволяет разрешить спорные ситуации или не допустить их в принципе.

 НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

Как начать работать

 ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

Работаем со всеми регионами

ВОВРЕМЯ не ОТПРАВИЛИ  › 

Необходимое письмо не было
сделано и не было оправлено

Что делать в данном случае,
как все зафиксировать «пост-фактум»

ПЕНИ за ПРОСРОЧКУ  › 

Заказчик необоснованно начислил
и выставил «огромные» пени

Как исключить пени и штрафы
или их уменьшить

ПОМЕХИ до начала РАБОТ  › 

Невозможно начинать работы
из-за помех разного рода

Что делать Подрядчику в этом
случае, как избежать санкций

ПЕРЕНЕСТИ сроки   › 

Надо перенести сроки начала
работ на объекте

Как убедить Заказчика,
что сроки надо отодвигать

Организация работы ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА

Как организовать работу договорного отдела

Договорной отдел (ДОО).

Задачи и функции ДОО понятны всем.

Как правило их могут выполнять даже не юристы, знаний юридических тонкостей даже и не требуется.

Однако, за неимением ресурсов (в основном времени), возникает масса упущений, которые приводят к спорным ситуациям, в отношениях с Заказчиком.

При этом спора бы не возникло, к примеру, если бы своевременно, было оформлено и отправлено письмо для Заказчика.
То есть задача ДОО — это не только учет договоров, это ведение переписки с Заказчиком и т.п..

ЗАДАЧИ

Просто и прозрачно «видеть» состояние по договорам

Организовать работу ДОО с минимумом сотрудников и затрат

ФУНКЦИИ

Систематизация

Реагирование

Грамотность и убедительность

СЛОЖНОСТИ

Видимая, но не фактическая сложность реализации

Негативные последствия упущений, даже самых «незначительных»

ПРИНЦИПЫ

Минимальные затраты

Простота реализации

Образцы и шаблоны

Функции сотрудников договорного отдела выполняют и руководитель компании, и инженеры, и даже секретари (за неимением юристов).

Очевидно, что поручив задачу одному сотруднику, к примеру, секретарю, «вооружив» его всем необходимым,
можно получить требуемый результат, оптимизацию договорной работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Данная задача очень проста в реализации.

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Используя материалы сайта, образцы и шаблоны.

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ

Мы готовы отработать в данном направлении, как по частичным задачам, так и по комплексному ведению договорной работы.

КАК НАЧАТЬ
 ›      

ОТДЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
 ›      

ПИСЬМА и ОТВЕТЫ НА НИХ
 ›      

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ
 ›      

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
 › 

Множество компаний данную задачу уже успешно реализовали, преимущества очевидны.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Все под рукой

Сразу видно, что и как делать по каждому договору

ПРОСТОТА

Простота реализации

Не требуется дополнительной юридической подготовки

ШАБЛОНЫ

Готовые шаблоны

Инструкции и советы по работе с шаблонами и образцами

ДОСТУПНОСТЬ

Дистанционный формат

Работа в любое время и с любого устройства

Основа для получения оплаты и успешной работы — грамотные и своевременные действия Подрядчика.

 БАЗА ЗНАНИЙ 

Действия Подрядчика в различных ситуациях, как действовать, какие письма отправлять, что требовать и т.д., пошаговые инструкции и алгоритмы.

Применение данных рекомендаций позволит грамотно и БЫСТРО среагировать на ту или иную ситуацию.

 


 
Требуется заменить один материал на другой

 


 
Надо оформить допработы по контракту

 


 
Надо увеличить объем работ

 


 
Надо увеличить сроки выполнения работ

 


 
Вместо оплаты — претензия по качеству

 


 
Отказ принимать скрытые работы

 


 
Допработы не согласованы с Заказчиком

 


 
Заказчик не является на объект

 


 
Заказчик вносит корректировки в ходе работ

 


 
Начислена пеня за просрочку

 


 
Заказчик отказывается платить вообще

 


 
Письменные претензии вместо оплаты

Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по договору подряда.

Как получить оплату
  ›

  
 

Как подписать акты
  ›

  
 

Как уменьшить пени
  ›
  
 

Как оформить допработы
  ›

  
 

Как увеличить смету
  ›
  
 

Самые востребованные шаблоны (образцы) писем.

ЗАМЕНА МАТЕРИАЛОВ  ›
 
 

ПРИОСТАНОВКА РАБОТ  ›
 
 

ПЕРЕНОС СРОКОВ  ›
 
 

СОГЛАСОВАНИЕ ДОПРАБОТ  ›
 
 

СОСТАВИТЬ ПИСЬМО  ›
 
 

Более 70 % наших клиентов обращаются к нам повторно либо рекомендуют нас своим коллегам!

 ЦЕНЫ на НАШИ УСЛУГИ 

МЫ ГОТОВЫ

помочь Вам в решении всех вопросов по договорам подряда

   ► 
Грамотно и быстро подготовить письма, разъяснения и т.п.

   ► 
Подготовить ответы на претензии, разъяснения по необходимым действиям.

   ► 
Проконсультировать, грамотно ответить на вопросы: по телефону,
      
по электронной почте, при встрече.

РЕЗУЛЬТАТ: решение задачи с минимальными затратами времени и денег!

 НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

РАБОТАЕМ

СО ВСЕМИ

РЕГИОНАМИ

 ЗАДАТЬ ВОПРОС 

Принципы нашей работы: грамотность, своевременность, безошибочность.

Все это, а также профессионализм и доскональное знание тонкостей и нюансов как в законодательстве, так и в практике позволяют нам эффективно помогать нашим клиентам на любой стадии: от подписания контракта до получения оплаты

Мы оказываем полный комплекс юридических услуг строительным и проектным компаниям.

Помощь при вступлении в СРО, для участия в тендерах. При этом отрабатываются как Строительные СРО в Перми, так и другие регионы (актуально для СРО в Проектировании или в Изысканиях).

Подготовка аукционных заявок. Первые и вторые части заявок. Помощь в участии и победе в аукционах.

Функционал. Сопровождаем процесс регистрации ООО, ИП. Помогаем при перерегистрации ООО, в частности сопровождаем процедуры смены ОКВЭД, входа или выхода учредителей, смены Директора ООО, смены адреса или наименования. При этом работа может выполняться дистанционно, мы готовим комплекты.

Стройподряд. Помощь в составлении писем и разъяснений, исковые заявления и отзывы для строительных компаний, уменьшение или обнуление пеней, согласование допработ и т.п. эти и другие задачи решаются дистанционно, с гарантией результата.

Наши услуги грамотны и своевременны, работать с нами удобно и выгодно.

 ПОЛУЧЕНИЕ новых ЗАКАЗОВ и КОНТРАКТОВ

Работаем со всеми
регионами

ПРОСТОТА РЕАЛИЗАЦИИ  

Все делается просто, быстро
и без дополнительной подготовки

  ПОДРОБНЕЕ  

Этим предложением
уже воспользовались
более ста наших
клиентов, положительно
его оценив

РОСТ ДОХОДОВОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Больше тендеров 

Больше контрактов

Работа на субподряде

Оплата допработ 

Уменьшение пеней 

Ускорение оплаты

ОПЫТ и НАРАБОТКИ 

ДИСТАНЦИОННО

МИНИМУМ ЗАТРАТ 

Не требуется дополнительных
вложений для достижения результата

Получение новых

заказов

 Работа на Госзаказе

Как ВЫИГРАТЬ тендер

Грамотное участие

Тактики на торгах

Грамотно и понятно

Применимо на практике

  Электронный класс

Пошаговые инструкции

Полезные советы

Образцы и шаблоны

Знания и опыт

Полезные материалы

СТРОЙПОДРЯД

 Оптимизация работы

Как получить оплату по контракту вовремя

Как оформить допработы, чтобы их потом оплатили

Как заменить материал
в ходе работ

Ответы на иные вопросы, советы и рекомендации

u-nika.com

Приостановка работ по договору подряда | Все о законах и праве

Образцы (шаблоны) писем

Скачать. Алгоритм и рекомендации. по составлению данного письма. Классическая версия. Загрузить .

Письмо. Необходимость принятия-передачи объекта. Контракт (договор подряда) заключен, объект не передан Подрядчику вовремя.

Новейшая версия. Скачать. Алгоритм и рекомендации. по составлению данного письма.

Классическая версия. Загрузить . Акт приемки-передачи сторонами объекта.

До начала работ по контракту необходимо принять/передать объект(ы), где будут выполняться работы, составить акт. Новейшая версия.

Приостановление работ по государственному контракту (подряд)

Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 09.11.2009 по делу № А32-11547/2008; Исходя из предоставленной информации, считаем необходимым сообщить нижеследующее: Согласно ст.

702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Согласно статье 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. По смыслу статьи 759 ГК РФ Заказчик обязан обеспечить подрядчика исходными данными (информацией и документацией, необходимой для создания проекта в соответствии с заданием на проектирование).

Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е

2010) .Б. 2010) Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.06.2010.

__________________________ (Ф.И.О.

Приостановление работ и расторжение договора подряда

Конференция ЮрКлуба

759 ГК РФ.

Условия о сроках выполнения работ в договорах/контрактах, как правило, выглядят примерно следующим образом: «-начало: с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя, а также предоставления Заказчиком данных в соответствии с п. «XXX», в зависимости от того, что наступит позднее; — окончание: в течение 1 (одного) месяца с момента начала.» Согласен, довольно рискованное (мягко говоря) условие о сроках работ, но из-за количества контрагентов и других, уже внутренних рабочих процессов, договорникам сложно согласовать четкие сроки и проследить наличие исходных данных у заказчика на момент заключения договора.

Приостановка работ по договору подряда

Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления. Дата акта о приостановлении должна совпадать с датой фактического приостановления, даже если он подписан в одностороннем порядке.

Односторонний акт необходимо вручить заказчику. Статья 719 ГК РФ не предусматривает обязанности подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не приступил к выполнению работ.

Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ

В большинстве, речь идет о просрочке выполнения и сдачи работ по договору по вине заказчика. В статье не рассматриваются ситуации, когда заказчик надлежащим образов выполнил свои обязательства, а подрядчик по каким-либо причинам, в том числе по вине третьих лиц, не приступает к работам или просрочил сдачу их результата.

likvidaciya-ooo-balashiha.ru

Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работ по договору строительного подряда с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика: бланк, образец 2019

                                 Кому: ____________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: __________________________________,
тел.: ______________, факс: _____________,
эл. почта: _______________________________

от _______________________________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: __________________________________,
тел.: _____________, факс: ______________,
эл. почта: _______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении работ
по договору строительного подряда
с отнесением убытков,
вызванных простоем,
на счет заказчика

В связи  с  неполучением  ответа _________________________ на сообщение
(указать заказчика)
_____________________________ от  "__"________ ___ г. об обнаружении в ходе
(указать подрядчика)
строительства не учтенных в технической  документации работ и необходимости
проведения  в  связи  с  этим  дополнительных  работ  и  увеличения сметной
стоимости    строительства     по    Договору     строительного     подряда
от  "__"________ ___ г. N ____, в  соответствии  с  абз.  2  п.  3 ст.  743
Гражданского кодекса Российской Федерации _________________________________
(указать подрядчика)
сообщает  о  приостановлении  соответствующих  работ  с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет _______________________.
(указать заказчика)

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Приложение:

1. Копия сообщения об обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ и необходимости проведения в связи с этим дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства от «___»___________ ____ г. N ____.

(Вариант: 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени подрядчика.)

    "__"________ ___ г.

Подрядчик (представитель):

_______________________/__________________
(Ф.И.О./наименование, подпись)

blank-obrazets.ru

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Top